Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
​
Geltungsbereich: Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Coolsulting e.U. und ihren Kunden. Sie sind die Grundlage für alle Angebote und Leistungen von Coolsulting e.U. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich zustimmen.
​
Vertragsabschluss und Angebote: Angebote von Coolsulting e.U. sind freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist die schriftliche Auftragsbestätigung von Coolsulting e.U. für die Annahme des Angebots. Mit der Bestellung der Ware oder Dienstleistung erklärt der Kunde verbindlich, den Auftrag erteilen zu wollen. In Bezug auf zusätzliche Produktoptionen und Zusätze gilt, dass nur diejenigen geliefert werden, die explizit im Angebot aufgeführt sind.
​
Preise und Zahlungsbedingungen: Die Preise verstehen sich in Euro und exklusive Umsatzsteuer. Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Coolsulting e.U. behält sich das Recht vor, bei Bekanntwerden von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
Lieferung und Versand: Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Bei Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder ähnlicher Umstände kann keine Haftung übernommen werden.
Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Coolsulting e.U. Der Kunde darf die Ware bis zur vollständigen Bezahlung weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.
Mängelrügen und Gewährleistung: Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Im Falle berechtigter Mängelrügen erfolgt nach Wahl von Coolsulting e.U. entweder Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen.
Haftungsbeschränkung: Coolsulting e.U. haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Datenschutz: Kundeninformationen werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.
Installation: Falls im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Lieferungen und Leistungen von Coolsulting e.U. grundsätzlich anschlussfertig. Die Lieferung erfolgt frei Haus. Der Kunde hat sämtliche in Verbindung mit Aufstellung, Anschluss und Betrieb des Objektes erforderlichen Vorkehrungen auf seine Kosten zu veranlassen. Dies umfasst unter anderem das Erstellen eines tragfähigen Fundaments sowie die Bereitstellung sämtlicher Anschlüsse an Strom, Versorgungsleitungen, Öl/Gas sowie Abgas- und Abdunstkamin, sofern eine Edelbrennstoffheizung (Öl-/Gasbrenner) mitgeliefert werden soll. Der Kunde ist für den Anschluss an die Versorgungsleitung, die Einregulierung und die Wartung verantwortlich.
Sofern im Vertrag vereinbart wurde, dass Coolsulting e.U. die Inbetriebnahme und eine Einweisung durchzuführen hat, werden diese Arbeiten unmittelbar im Anschluss an die Montage durchgeführt. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Montagearbeiten ungehindert durchgeführt werden können, wobei insbesondere zug- und frostfreie Bedingungen und ausreichende Beleuchtung gewährleistet sein müssen. Soweit aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Schweißarbeiten im Freien erforderlich sind, ist vom Kunden ein entsprechendes Zelt inklusive Beleuchtung und, falls notwendig, Beheizung bereitzustellen.
Haftungsausschluss für Installationsarbeiten: Während der Installation durch Coolsulting e.U. können Abdrücke oder Spuren an Wänden, Decken oder Böden entstehen. Der Kunde erkennt an, dass solche geringfügigen Abnutzungen oder Veränderungen nicht als Mängel gelten und akzeptiert diese. Coolsulting e.U. haftet nicht für Schäden an Haushaltsgeräten oder anderen Gegenständen, die durch Staub, Schmutz oder Vibrationen während der Installationsarbeiten entstehen könnten. Der Kunde ist dafür verantwortlich, empfindliche Geräte und Möbel vor Beginn der Arbeiten zu schützen oder zu entfernen.
Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder zusätzliche Kosten, die durch unzureichenden Zugang zu den Installationsbereichen oder durch unzureichende Vorbereitung der Installationsbereiche entstehen. Der Kunde muss sicherstellen, dass alle notwendigen Genehmigungen vor Beginn der Installationsarbeiten eingeholt werden. Coolsulting e.U. haftet nicht für Verstöße gegen Bau- und Umweltrichtlinien, die durch die Installation verursacht werden könnten.
Coolsulting e.U. haftet nicht für unvorhersehbare Komplikationen, wie unerwartete bauliche Hindernisse oder ungünstige Wetterbedingungen, die während der Installation auftreten und zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen könnten.
Der Kunde muss sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen den Sicherheitsanforderungen entsprechen, einschließlich ausreichender Beleuchtung und Belüftung. Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch unzureichende Arbeitsbedingungen entstehen.
​
Zugang zu Installationsbereichen: Der Kunde muss sicherstellen, dass die Installationsbereiche frei zugänglich und nicht durch Gegenstände blockiert sind. Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder zusätzliche Kosten, die durch unzureichenden Zugang entstehen.
Vorbereitung der Installationsbereiche: Der Kunde ist verantwortlich für die Vorbereitung der Installationsbereiche gemäß den Anforderungen von Coolsulting e.U., einschließlich der Bereitstellung notwendiger Strom- und Wasseranschlüsse sowie eines stabilen Untergrunds. Coolsulting e.U. haftet nicht für Schäden oder Verzögerungen, die durch unzureichende Vorbereitung entstehen.
Beschädigung bestehender Installationen: Coolsulting e.U. haftet nicht für Schäden an bestehenden Installationen (z.B. Wasserleitungen, elektrische Leitungen), die während der Installation unbeabsichtigt beschädigt werden, sofern diese nicht sichtbar oder ausreichend dokumentiert waren.
Bau- und Umweltrichtlinien: Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung aller lokalen Bau- und Umweltrichtlinien. Coolsulting e.U. übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen diese Vorschriften, die durch die Installation verursacht werden könnten.
Unvorhersehbare Komplikationen: Coolsulting e.U. haftet nicht für unvorhersehbare Komplikationen, die während der Installation auftreten und zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen könnten, wie z.B. unerwartete bauliche Hindernisse oder ungünstige Wetterbedingungen.
Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen: Der Kunde muss sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen den Sicherheitsanforderungen entsprechen, einschließlich ausreichender Beleuchtung und Belüftung. Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch unzureichende Arbeitsbedingungen entstehen.
Verzögerungen durch Dritte: Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen, die durch Dritte verursacht werden, wie z.B. Subunternehmer, Zulieferer oder staatliche Genehmigungsstellen.
Entsorgung von Abfällen: Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle verantwortlich, die während der Installation anfallen. Coolsulting e.U. haftet nicht für Kosten oder Schäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen.
Witterungsbedingungen: Coolsulting e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch extreme Witterungsbedingungen während der Installation verursacht werden.
Versicherungsschutz: Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle relevanten Versicherungen abgeschlossen sind, um Schäden während der Installation abzudecken. Coolsulting e.U. haftet nicht für Schäden, die durch unzureichenden Versicherungsschutz entstehen.
Mehrkosten während der Montage: Sollten während der Montage zusätzliche Materialien oder Aufwände erforderlich werden, die im ursprünglichen Angebot nicht enthalten waren (z.B. zusätzliche Rohrleitungen, Kabel, sonstige Mehraufwände), werden diese Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Coolsulting e.U. wird den Kunden umgehend über solche zusätzlichen Kosten informieren.
Schlussbestimmungen: Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz von Coolsulting e.U. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.